《建设工程法规及相关知识》


题 目 排 序: 题目类型  |  题目热度  |  题目难度

答 题 方 式: 单题练习(每做一题核对一题答案)   |    模拟考试(做完所有题一次性核对答案)

【1】 单选

1.关于法的效力层级,下列表述错误的是(  )。
A.宪法至上
B.特别法优于一般法
C.新法优于旧法
D.下位法优于上位法
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【2】 单选

2.某施工企业中标某大学教学楼项目,工程竣工验收合格,后经审计部门审计发现一些问题,以下法律关系表述错误的是(  )。
A.施工企业与大学之间法律地位平等
B.审计部门与大学是行政法律关系
C.施工企业与大学是社会法律关系
D.大学与施工单位是民法商法法律关系
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【3】 单选

3.下列不属于法人应当具备的条件是(  )。
A.有必要的财产或者经费
B.有自己的名称、组织机构和场所
C.从成立之日起,具有法人资格
D.能够独立承担民事责任
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【4】 单选

4.某建设单位委托某设计院进行一项建设工程项目的设计工作,合同中没有约定工程设计图的归属。设计院委派李某等完成这一设计任务,该设计图纸的著作权属于(  )。
A.建设单位
B.李某等
C.施工单位
D.设计院
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【5】 单选

5.施工现场的施工噪声可能产生的债,属于因(  )而发生的债。
A.合同
B.不当得利
C.侵权
D.无因管理
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【6】 单选

6.某施工企业的分公司承揽某施工项目,项目施工中由项目部商务经理与材料商签订购买水泥合同,水泥送到后用于工程施工。后因价款双方发生纠纷,施工企业未能按时支付货款。最终应由(  )承担付款责任。
A.施工企业
B.分公司
C.项目部
D.商务经理
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【7】 单选

7.工程建设项目在开工前应取得项日土地的建设用地使用权,该建设用地使用权只能存在于(  )之上。
A.国家土地所有权
B.集体土地所有权
C.农村土地所有权
D.城市用地所有权
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【8】 单选

8.不当得利,是指没有法律上或者合同上的依据,有损于他人利益而自身取得利益的行为,其后果是(  )。
A.赔偿损失
B.消除影响
C.返还财产
D.解除关系
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【9】 单选

9.王某原是甲建筑公司的采购员,长期负责与乙建材公司的业务往来。王某辞职后又用甲公司盖了章的空白合同与乙公司签订钢材购销合同,则该钢材采购合同是(  )的。
A.可撤销、可变更
B.效力待定
C.按有效处理
D.无效
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【10】 单选

10.包工头李某的施工队挂靠在具有二级资质的建筑公司下承包了一栋住宅楼工程,因工程质量不符合质量标准,给业主造成较大的经济损失,此经济损失应由(  )承担赔偿责任。
A.施工队
B.建筑公司
C.施工队和建筑公司连带
D.视双方事先的约定
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【11】 单选

11.关于知识产权,下列表述正确的是(  )。
A.注册商标的有效期为10年
B.实用新型专利权和外观设计专利权自核准之日起生效
C.当事人提交专利申请文件之日为申请日
D.发明专利权的期限为10年
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【12】 单选

12.甲乙双方签订一份房屋买卖合同,约定甲将一套房子以100万元卖给乙,乙在签订合同后第二天支付50万元作为定金。甲收到定金后反悔,拒绝把房子卖给乙,则乙可以要求甲返还(  )万元。
A.50
B.150
C.70
D.100
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【13】 单选

13.如果一个建设工程项目同时由多家保险公司承保,则投保人应当(  )提出索赔要求。
A.按连带责任
B.按照约定的比例分别向不同的保险公司
C.按投保时间顺序
D.自愿选择保险人
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【14】 单选

14.在某工程建设中,施工负责人命令某工人在没有任何安全防护的情况下施工,导致该工人意外坠落身亡。施工负责人可能构成的犯罪是(  )。
A.重大责任事故罪
B.重大劳动安全事故罪
C.工程重大安全事故罪
D.强迫劳动罪
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【15】 单选

15.建设单位申请领取施工许可证时,不需要具备的前提条件是(  )。
A.已经办理该建筑工程用地批准手续
B.建设资金全部到位
C.已经依法确定建筑施工企业
D.已经取得规划许可证
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【16】 单选

16.房屋建筑工程施工总承包特级企业应当符合的条件包括(  )。
A.企业具有注册一级建造师(一级项目经理)12人以上
B.注册资本金3亿元以上,净资产3.6亿元以上
C.大中型机械设备主要采用租赁方式取得,利用率高
D.以近5年单项建安合同额衡量已完成工程的业绩达1亿元
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【17】 单选

17.以下列合同中,不能实现留置权的合同是(  )。
A.运输合同
B.担保合同
C.保管合同
D.加工承揽合同
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【18】 单选

18.在委托代理关系中,因为授权不明确而给第三人造成损失,则应由(  )。
A.第三人自己承担损失
B.代理人独自向第三人承担责任
C.被代理人独自向第三人承担责任
D.被代理人与代理人向第三人承担连带责任
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【19】 单选

19.拟采用邀请招标方式的国家注资工程必须经(  )批准。
A.国务院发展计划部门
B.省级发展计划部门
C.省人民政府
D.省建设行政主管部门
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【20】 单选

20.某工程施工项目,招标人标底价格约为7000万元,招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金,下列选项中,(  )万元数额满足该项目投标保证金要求。
A.80
B.100
C.140
D.700
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【21】 单选

 21.招标人和中标人应当(  )按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A.自确定中标人之日起30日内
B.自确定中标人之日起15日内
C.自中标通知书发出之日起15日内
D.自中标通知书发出之日起30日内
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【22】 单选

22.按照《注册建造师管理规定》,以下不予注册的情形是(  )。
A.申请人甲的年龄为61岁
B.乙因执业活动受到刑事处罚,自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止正好满3年
C.丙被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满2年
D.申请人丁申请注册之日止4年前担任项目经理期间,所负责的项目发生过重大质量和安全事故
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【23】 单选

23.某工程由甲公司承包,施工现场检查发现,工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工,则甲公司的行为视同(  )。
A.用其他建筑企业的名义承揽工程
B.允许他人以本企业名义承揽工程
C.与他人联合承揽工程
D.违法分包工程
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【24】 单选

24.甲施工单位与乙施工单位联合承包某高速公路工程,双方约定各方的工作范围并要求各自对自己施工的质量承担全部责任。在施工过程中,乙承揽的工程发生质量事故,给建设单位造成1000万元损失。对该损失的处理方法,正确的表述是(  )。
A.乙承担全部责任
B.乙承担主要责任,甲承担次要责任
C.甲、乙承担连带责任
D.由双方协商责任的分配
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【25】 单选

25.下列行为属于违法分包的是(  )。
A.总承包单位经建设单位同意将裙楼主体结构施工分包给某施工单位
B.总承包单位经建设单位同意将水暖工程分包给某水电安装单位
C.总承包单位经建设单位同意将采暖工程分包给某机电安装公司
D.消防专业分包单位将全部劳务作业分包给某劳务公司
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【26】 单选

26.从性质上讲,施工企业的投标行为属于(  )。
A.要约
B.要约邀请
C.承诺
D.询价
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【27】 单选

27.要约可以撤销的合法时间是(  )。
A.要约生效前
B.受要约人已经为履行合同做了准备工作
C.撤回要约的通知先以要约到达要约人
D.要约生效后,受要约人承诺前
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【28】 单选

28.某建设工程施工合同无效,但该工程竣工验收合格。以下说法正确的是(  )。
A.合同无效是从订立时起承包人的权益就不受法律保护,所以承包人无法获取工程价款
B.因为合同无效,承包人应要求对方赔偿损失
C.因合同无效,承包人可以请求参照市场价格支付工程价款
D.虽然合同无效,但承包人可以请求参照合同约定支付工程价款
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【29】 单选

29.某水电站项目,工程竣工验收合格并交付使用,后承包人依约向发包人递交了工程竣工结算文件,由于双方分歧较大而成诉。双方对工程结算款项支付时间没有具体约定,则发包人支付工程欠款的利息应从(  )起算。
A.工程竣工验收合格之日
B.工程移交之日
C.竣工结算文件提交之日
D.起诉之日
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【30】 单选

30.某工程项目总承包单位按照合同约定将水暖工程部分分包给甲公司,甲公司将电力安装部分以较低的价格交由一家专业公司乙施工。竣工后发现部分路灯存在质量问题
i经乙修复后合格,乙请求甲支付工程款未果而诉至法院。下列说法错误的是(  )。
A.甲乙之间的合同是违法分包合同
B.乙承担修复费用后,甲应按照甲乙合同约定支付工程款
C.乙承担修复费用后,甲应参照甲乙合同约定支付工程款
D.人民法院可以收缴甲的违法所得
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【31】 单选

31.根据《合同法》规定,因建设单位未能按约定在2月1日支付工程款,施工单位经催告在合理时间内仍未支付,施工单位于4月15日通知建设单位解除合同,建设单位存在异议,于5月8日向人民法院提出申请确认解除合同的效力,人民法院于5月15日受理此案,则该合同从(  )解除。
A.2月1日
B.4月15日
C.5月8日
D.5月15日
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【32】 单选

32.甲公司中标某商务中心建筑工程。按照承包合同约定,工程所用混凝土由甲公司采购。施工期间,建设单位要求甲公司从自己的关系单位乙混凝土公司采购商品混凝土。监理单位检测查验合格后入场使用,后因乙公司的混凝土达不到强制性标准要求,造成工程质量缺陷。对此事故无须承担责任的是(  )。
A.甲公司
B.乙公司
C.建设单位
D.监理单位
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【33】 单选

33.某施工现场监理单位发现设计图纸存在计算错误,指令施工单位立即停止施工。停工后经专家论证,认为设计图纸与监理的停工指令均有错误。施工单位的停工损失应向(  )索赔。
A.建设单位
B.监理单位
C.设计单位
D.设计单位与监理单位
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【34】 单选

34.某建设项目经评标委员会评标后,最终确定甲单位中标,评标委员会于2007年12月15日出具了评标报告,招标人在公示后于2007年12月23日向甲单位发出中标通知书,甲单位于2007年12月26日收到中标通知书,则该中标通知书于(  )产生法律效力。
A.评标报告出具之日
B.发出中标通知书之日
C.收到中标通知书之日
D.公示期满日
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【35】 单选

35.用人单位可以随时单方解除劳动合同的是(  )。
A.劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响
B.劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作
C.劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作
D.单位由于经营不善等经济原因,一次性辞退部分劳动者
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【36】 单选

36.甲开发商与乙签订商品房买卖合同,由乙购买甲开发的楼盘中的一栋别墅。交付前,甲又将此套别墅出售给丙,并办理了产权登记。在乙要求甲承担责任的方式中,不应采用的是(  )。
A.要求甲支付违约金
B.要求甲双倍返还定金
C.要求甲在楼盘中另提供一套价格相等的别墅
D.要求甲交付合同约定的别墅房屋
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【37】 单选

37.下列合同中,不属于诺成合同的是(  )。
A.贷款合同
B.施工合同
C.保管合同
D.加工承揽合同
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【38】 单选

38.某建筑工程项目,施工单位委托某钢材供货商代为采购工程所需防水材料,供货商考虑合作关系,承诺无须支付报酬。防水材料入场检验发现不符合质量检验标准,则以下说法错误的是(  )。
A.钢材供货商应自己亲自完成代购行为
B.钢材供货商在紧急情况下可以委托第三人购买材料以保证工程进度需要
C.钢材供货商购买防水材料垫付的费用应由施工单位支付
D.钢材供货商应就材料质量损失向施工单位承担赔偿责任
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【39】 单选

39.承、发包人以《建设工程施工合同(示范文本)》签订合同,工程竣工后承包人提请竣工验收,但发包人长达2个月无故拒不组织验收。此情况下,正确处理方式是(  )。
A.承包人应提请建设行政主管部门组织验收
B.视为通过验收,以提请竣工验收报告之日为验收合格日
C.视为通过验收,以提请竣工验收报告之日后第29天为验收合格日
D.继续等待验收
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【40】 单选

40.下列有关商事仲裁的说法中,表述正确的是(  )。
A.仲裁委员会隶属于行政机关
B.仲裁委员会之间属于上下级或平行关系
C.仲裁不以公开审理为原则
D.仲裁的审理方式、开庭形式不能由当事人协商确定
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【41】 单选

41.某建筑公司从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕后,建筑公司以自己的名义将该批模板卖掉。后建筑公司与租赁公司协商,租赁公司不同意将该批模板出售,此时该买卖模板的合同处于(  )状态。
A.待追认
B.无效
C.效力待定
D.失效
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【42】 单选

42.下列标准中,不属于国家强制标准的是(  )。
A.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准
B.施工(包括安装)验收等通用的综合标准
C.工程建设行业专用的术语、符号、代号、量与单位和制图方法标准
D.工程建设通用的信息技术要求
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【43】 单选

43.建筑施工企业在向建设行政主管部门申请资质时,不属于必须具备的条件的是(  )。
A.有符合规定的注册资本和净资产
B.有符合规定的专业技术人员、技术装备
C.有符合规定的工程质量保证体系
D.有已完成的建设工程业绩
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【44】 单选

44.某宾馆工程,由于业主急于按期开业迎客,工程完工后,在未进行竣工验收的情况下就对外营业,使用中发现部分承重墙有严重裂缝,则该质量责任应由(  )承担。
A.业主
B.监理公司
C.总承包人
D.物业公司
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【45】 单选

45.某建设工程施工合同签订于2008年3月2日,合同约定工程开、竣工日期分别为2008年3月10日和2009年10月1日;后工程于2009年10月15日竣工验收合格,现承包人欲行使工程价款优先受偿权,其最迟必须在(  )前行使。
A.2010年4月1日
B.2010年10月1日
C.2010年4月15日
D.2010年10月15日
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【46】 单选

46.某工地晚上20点进行混凝土工程施工,振捣棒的噪声值应该限制在(  )分贝。
A.75
B.62
C.70
D.55
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【47】 单选

47.根据《绿色施工导则》规定,施工现场内为减少道路占用土地,通路宜设置成(  )。
A.环形
B.网格形
C.发散形
D.对角线形
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【48】 单选

48.下列施工作业人员的做法中,(  )属于正当行使紧急避险权。
A.甲凭经验判断脚手架可能不稳,撤离了现场
B.乙发现基坑四周地表出现大量裂纹并有土石有滑落,在加快作业后撤离了现场
C.丙发现危险后先采取了应急措施,无效后撤离现场
D.丁发现施工现场存在极大安全隐患,拒绝进入岗位作业
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【49】 单选

49.某工程项目由于发包人原因导致长期停工,施工方只好将设备撤场,作业人员也转场施工,此时施工现场的安全防护应由(  )负责。
A.发包人
B.施工方
C.发包人和施工方共同
D.监理方
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【50】 单选

50.根据《建设工程质量管理条例》规定,下列不属于工程监理单位实施监理依据的是(  )。
A.法律法规
B.施工合同中约定采用的推荐性标准
C.工程施工图纸
D.工程监理合同
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【51】 单选

51.某施工单位中标后与开发商签订一份施工总承包合同并备案,后建设单位又要求施工单位出具降价5%的让利承诺。该承诺未再办理备案手续。对于此补充协议,下列说法正确的是(  )。
A.该补充协议对工程价款的改变不属于合同实质性内容的变更
B.该协议变更是双方真实意思表示,属于合同约定变更,不需要再次备案
C.由于该协议未办理备案,工程结算时只能以原备案合同作为结算依据
D.该补充协议应当作为工程款结算的依据
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【52】 单选

52.对全国建设工程安全生产实施监督管理的部门是(  )。
A.国务院负责安全生产监督管理的部门
B.国务院铁路、交通、水利等有关部门
C.国务院
D.国务院建设行政主管部门
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【53】 单选

53.施工项目中,需要由总包统一组织安排的是(  )。
A.生产安全事故应急救援预案
B.应急救援组织的建立
C.应急救援人员的配备
D.救援器材、设备的配备
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【54】 单选

54.专项施工方案的专家论证、审查工作由(  )组织。
A.建设单位
B.建设行政主管部门
C.施工单位
D.监理单位
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【55】 单选

55.常用的减少事故损失的安全技术措施有隔离、个体防护、设置薄弱环节、避难与(  )等。
A.消除危险源
B.救援
C.故障一安全设计
D.限制能量
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【56】 单选

56.下列对施工现场临时设施的安全卫生要求的表述,错误的是(  )。
A.施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置,并保持安全距离
B.办公、生活区的选址应当符合安全性要求
C.未竣工的建筑物内不得设置员工集体宿舍
D.施工现场使用的装配式活动房屋应当由有资质的单位装卸
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【57】 单选

57.下列对于强制性标准的理解,错误的是(  )。
A.国家标准就是强制性标准
B.违反强制性标准就是违法
C.强制性标准必须执行
D.强制性国家标准的代号为"GB"
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【58】 单选

58.人民法院依照法定程序强制执行生效法律文书的方法和手段不包括(  )。
A.查封、冻结、划拨被执行人的存款
B.扣留、提取被执行人的收入
C.强制被执行人迁出房屋
D.强制有关单位交付财物或票证
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【59】 单选

59.公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的,可以自知道该具体行政行为之日起(  )内提出行政复议申请。
A.15日
B.30日
C.60日
D.3个月
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【60】 单选

60.以下关于仲裁开庭审理程序的表述中,不正确的是(  )。
A.申请人经传票传唤,无正当理由拒不到庭的,视为撤回仲裁申请
B.申请人未经法庭许可中途退庭的,视为撤回仲裁申请
C.被申请人经传票传唤,无正当理由拒不到庭的,可以延期另行安排开庭
D.被申请人未经法庭许可中途退庭的,可以缺席审理并裁决
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【61】 单选

61.下列选项中,(  )属于监理单位的安全责任。
A.对安全技术措施或专项施工方案进行审查
B.需要进行爆破作业时办理相关批准手续
C.编制工程概算时确定建设工程安全费用
D.申领施工许可证
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【62】 单选

62.某单位8月5日接到人民法院裁定书后不服裁决,上诉的期限是(  )。
A.8月20日前
B.8月15日前
C.8月12日前
D.11月5日前
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【63】 单选

63.根据《仲裁法》规定,在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下,当事人可以申请证据保全。当事人申请证据保全的,仲裁委员会应当将当事人的申请提交(  )。
A.仲裁委员会所在地的基层人民法院
B.证据所在地的中级人民法院
C.仲裁委员会所在地的中级人民法院
D.证据所在地的基层人民法院
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【64】 单选

64.某建筑公司因对某市辖区建筑工程质量监督站以该区建委名义作出的通报批评结果不服申请复议,该复议应向(  )提出。
A.市质量监督站
B.区质量监督站
C.市建委
D.区建委
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【65】 单选

65.《合同法》规定,当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,(  )。
A.只能适用违约金条款
B.只能适用定金条款
C.两者可同时适用
D.由未违约方选择适用一种
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【66】 单选

66.根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定,对建筑市场诚信行为的公布的表述中,(  )是错误的。
A.不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年
B.对整改确有实效的,经批准公布期限最短不得少于3个月
C.申请行政复议的,公告部门依法停止对违法行为记录的公告
D.属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》范围的不良行为记录,应在当地和全国公布
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【67】 单选

67.公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起(  )日内组织消防验收。
A.7
B.10
C.20
D.30
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【68】 单选

68.某高层建筑,在地下桩基施工中基坑发生坍塌,造成12人死亡,直接经济损失900余万元。本次事故属于(  )。
A.重大事故
B.特别重大事故
C.较大事故
D.一般事故
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【69】 单选

69.2001年5月5日,甲拒绝向乙支付到期租金,乙忙于事务一直未向甲主张权利。2001年8月,乙因遇险无法行使请求权的时间为20天。根据《民法通则》的有关规定,乙请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间是(  )。
A.2001年5月5日至2002年5月5日
B.2001年5月5日至2002年5月25日
C.2001年5月5日至2003年5月5日
D.2001年5月5E1至2003年5月25日
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【70】 单选

70.当事人不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理,应当(  )。
A.依法提起行政复议
B.依法提起行政诉讼
C.依法提起申诉
D.依法申请仲裁或者向法院提起民事诉讼
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【1.0
【71】 多选

71.国务院制定的是(  )。
A.北京市建筑市场管理条例
B.城乡规划法
C.对行政法的解释
D.行政法规
E.城市房地产开发经营管理条例
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
  • E.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【2.0
【72】 多选

72.下列主体中,不可以作为保证人的是(  )。
A.某理工大学
B.某工程咨询公司
C.经公司同意保证的某建筑公司西南分公司
D.某公司的子公司
E.某三甲医院
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
  • E.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【2.0
【73】 多选

73.根据《合同法》规定,下列合同中,无效的是(  )。
A.损害社会公共利益的合同
B.显失公平的合同
C.以欺诈、胁迫的手段签订的合同
D.因重大误解签订的合同
E.恶意串通,损害个人利益的合同
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
  • E.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【2.0
【74】 多选

74.依据《工程建设项目施工招标投标办法》规定,将被作为废标处理的是(  )。
A.无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的
B.未按规定的格式填写,内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的
C.未按招标文件要求提交投标保证金的
D.联合体投标未附联合体各方共同投标协议的
E.未参加开标会议单位的标书
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
  • E.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【2.0
【75】 多选

75.依据不同的标准,可以将合同划分为不同种类。下列分类中,建设工程合同所属的分类包括(  )。
A.有名合同
B.双务合同
C.单务合同
D.无偿合同
E.有偿合同
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
  • E.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【2.0
【76】 多选

76.下列关于建筑施工企业工伤保险的陈述,说法正确的是(  )。
A.工伤保险属于劳动者的社会保险范畴
B.职工工伤保险费用,由企业和职工共同承担
C.未参加工伤保险的职工在工作中造成伤亡的,不会得到任何赔偿
D.职工在工作时自杀,不会获得工伤赔偿
E.职工获得工伤赔偿后,不得再提起任何赔偿诉讼
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
  • E.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【2.0
【77】 多选

77.在我国建设工程领域,依照《建筑法》规定,可以自愿投保的险种有(  )。
A.工程设计责任险
B.建筑工程一切险
C.建筑意外伤害险
D.安装工程一切险
E.工程监理责任险
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
  • E.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【2.0
【78】 多选

78.某施工单位与甲材料供应商订立了材料买卖合同,却误将货款支付给乙材料供应商,随后施工单位向乙索要回货款支付给甲供应商。关于本案中债的性质,正确的有(  )。
A.向甲供应商支付货款属于合同之债
B.向乙供应商支付货款属于合同之债
C.甲、乙供应商之间原本没有债的关系
D.乙供应商获得货款形成无因管理之债
E.乙供应商获得货款形成不当得利之债
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
  • E.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【2.0
【79】 多选

79.甲企业与乙银行签订一份500万元的借款合同,丙公司在借款合同的担保人一栏加盖了企业的印章。贷款到期后,经甲企业与乙银行协商,乙银行同意贷款延期6个月,但未告知丙公司。下列关于该债务清偿的说法中,正确的有(  )。
A.丙公司对此500万元的债务不再承担保证责任
B.乙银行有权要求丙公司对500万元债务承担责任
C.乙银行有权要求甲企业对500万元债务承担全部责任
D.乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后,才可要求丙公司承担责任
E.乙银行有权要求甲企业对400万元债务承担责任,丙公司对100万元债务承担责任
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
  • E.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【2.0
【80】 多选

80.根据《注册建造师管理规定》,注册建造师享有的权利是(  )。
A.在不合格文件上签章
B.在规定范围内从事执业活动
C.保管和使用本人注册证书、执业印章
D.对本人执业活动进行解释和辩护
E.未变更注册单位,而在另一家企业从事执业活动
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
  • E.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【2.0
【81】 多选

81.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括(  )。
A.生态环境保护项目
B.体育、旅游等项目
C.城市垃圾处理设施
D.科技、教育、文化等项目
E.商品住宅、经济适用住房项目
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
  • E.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【2.0
【82】 多选

82.某建设项目向社会公开招标,招标文件中明确规定提交投标文件的截止时间为2006年6月2日上午9点,下列说法正确的是(  )。
A.开标时间可以为2006年6月2日上午10点
B.开标由该市建设行政主管部门主持
C.开标邀请所有投标人参加
D.开标时,由公证人当众检查投标文件的密封情况
E.招标人对2006年6月2日上午9点15分送达的投标文件不予受理
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
  • E.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【2.0
【83】 多选

83.《工程建设项目施工招标投标办法》规定,投标保证金将被没收的行为包括(  )。
A.投标有效期终止之前,投标人撤回投标文件
B.中标通知书发出后,招标人变更中标人
C.在提交投标文件截止时间前修改投标文件
D.拒不提交所要求的履约保证金
E.无正当理由不与招标人签订合同
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
  • E.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【2.0
【84】 多选

84.下列行为属于违法分包的是(  )。
A.总承包单位将建设工程分包给具备相应资质条件的单位
B.建设工程总承包合同中未约定,又未经建设单位认可的分包
C.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工全部自行完成
D.总承包单位将其承包的部分专业工程交由具备相应资质条件的单位完成
E.分包单位将其承包的建设工程再分包
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
  • E.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【2.0
【85】 多选

85.下列关于劳动合同试用期的说法中,正确的有(  )。
A.劳动合同期限3个月以上不满1年的,不允许约定试用期
B.劳动合同期限1年以上不满3年的,试用期不得超过2个月
C.签订无固定期限合同的,试用期不得超过1年
D.同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期
E.如果是短期劳动合同,合同中可以只约定试用期
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
  • E.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【2.0
【86】 多选

86.供应商向建筑公司发出销售建筑玻璃的要约,建筑公司对要约的内容作出了变更,属于实质性变更的是(  )。
A.要求玻璃尺寸变化
B.要求价格降低
C.要求包装结实
D.要求送货时间变更
E.要求提供权利瑕疵担保
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
  • E.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【2.0
【87】 多选

87.根据《建筑法》《建设工程安全生产管理条例》规定,下列关于安全生产管理规定的叙述,正确的是(  )。
A.建筑施工企业的法定代表人对本企业的安全生产负责
B.施工单位主要负责人依法对工程项目的安全生产工作全面负责
C.施工单位300人以上应当设立安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员
D.不安全不生产,生产必须安全
E.管生产必须同时管安全
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
  • E.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【2.0
【88】 多选

88.工程监理单位在实施工程监理的过程中,发现安全事故隐患,其能够采取的措施有(  )。
A.罚款
B.要求施工单位整改
C.要求施工单位暂时停工
D.要求施工单位停业整顿
E.向有关主管部门报告
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
  • E.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【2.0
【89】 多选

89.工程建设强制性标准是指直接涉及工程(  )等方面的工程建设标准强制性条文。
A.质量
B.安全
C.环境保护
D.进度
E.投资
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
  • E.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【2.0
【90】 多选

90.根据最高法院的司法解释,(  ),发包人享有合同解除权。
A.承包人未经发包人同意分包合同的
B.承包人非法转包合同的
C.不履行合同约定的协助义务的
D.提供的建筑材料不符合强制性标准的
E.合同约定的工期内未完工,且经催告后,在合理期限内仍没有完工的
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
  • E.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【2.0
【91】 多选

91.以下关于诉讼时效中止和中断的表述,正确的是(  )。
A.在诉讼时效期间的最后6个月内,因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的,诉讼时效中断
B.在导致诉讼时效中止的原因消除后,诉讼时效期间继续计算
C.诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中止
D.权利人向债务保证人主张权利的,不能认定诉讼时效中断
E.从中断时起,诉讼时效期间重新计算
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
  • E.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【2.0
【92】 多选

92.以下(  )不属于建筑施工企业的特种作业人员。
A.油漆工
B.钢筋工
C.电工
D.架子工
E.运输司机
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
  • E.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【2.0
【93】 多选

93.对委托合同的概念理解正确的是(  )。
A.委托合同是有偿合同
B.受托人处理委托事务取得的财产,属于用益物权
C.受托人为处理委托事务垫付的必要费用如果产生利息,必须有约定
D.委托人应当预付处理委托事务的费用
E.转委托经委托人同意,受托人仅就第三人的选任及其对第三人的指示承担责任
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
  • E.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【2.0
【94】 多选

94.对于保修义务的承担和维修的经济责任承担,下述说法正确的是(  )。
A.因监理单位错误管理而造成的质量缺陷,由建设单位负责维修后向监理单位索赔
B.建设单位供应的建材引起的质量缺陷,由施工单位承担经济责任
C.因使用单位使用不当造成的损坏,施工单位不负责修理
D.施工单位施工所造成的质量缺陷,由施工单位负责返修并承担经济责任
E.设计问题
造成的质量缺陷,先由施工单位负责维修
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
  • E.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【2.0
【95】 多选

95.《文物保护法实施条例》规定,承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的单位,应当由有相应等级的单位承担,其所取得的资质是(  )资质证书。
A.文物保护工程
B.建设工程相应等级
C.文化教育产业
D.古建筑工程技术
E.文物保护管理
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
  • E.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【2.0
【96】 多选

96.建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时,应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修内容,包括(  )。
A.质量
B.范围
C.权限
D.期限
E.责任
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
  • E.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【2.0
【97】 多选

97.下列可以作为认定案件事实依据的证据的是(  )。
A.一方当事人提出的证据,对方当事人提出异议但没有足以反驳的相反证据
B.在诉讼中,当事人为达成调解协议或者和解目的作出妥协,在其后的诉讼中作为证据
C.当事人在陈述中承认的对己方不利的事实和认可的证据
D.有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供,如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人的证据
E.法院委托鉴定部门作出的鉴定结论,当事人没有足以反驳的相反证据和理由
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
  • E.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【2.0
【98】 多选

98.和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基则上,就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议。下列有关和解的说法,正确的是(  )。
A.和解可以在民事纠纷的任何阶段进行
B.已提请仲裁的,当事人达成和解协议,可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书
C.已提起诉讼的,当事人达成和解协议,可以请求法庭在和解协议基础上制作裁定书
D.诉讼当事人之间达成解决争议问题
的妥协,其结果是撤回起诉
E.只要终审裁判未生效或者仲裁裁决未作出,当事人均可自行和解
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
  • E.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【2.0
【99】 多选

99.下列事件中,可以提起行政复议的是(  )。
A.作业人员魏某偷盗工地钢筋被公安机关罚款
B.李某的一级建造师执业资格证书被单位扣押
C.劳动部门对范某与单位之间的劳动争议进行调解
D.城管部门对施工单位噪声扰民进行罚款
E.质检总站对不合格建材采取扣押措施
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
  • E.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【2.0
【100】 多选

100.执行根据是当事人申请执行,人民法院移交执行以及人民法院采取强制措施的依据。执行根据主要有(  )。
A.基层人民法院制作的民事判决书
B.仲裁机构制作的依法由人民法院执行的生效仲裁裁决书
C.公证机关依法作出的赋予强制执行效力的公证债权文书
D.我国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执行的行政决定
E.人民法院作出的具有财产给付内容的发生法律效力的刑事判决书
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
  • E.
登录后可以做题并查看详细解题过程; 分值【2.0





0.2972s